Ces conditions encadrent les prestations réalisées par UTIS SRL sous le nom CharlElec. Elles complètent le devis, le bon de commande et les éventuels avenants. Une condition particulière acceptée par écrit prévaut sur la disposition générale correspondante.
1. Prestations concernées
Les prestations peuvent comprendre le dépannage, le diagnostic, l’installation ou la rénovation électrique, la mise en conformité RGIE, l’éclairage, la domotique, les réseaux et l’installation de bornes de recharge. Seuls les travaux et fournitures décrits dans le devis accepté font partie du contrat.
2. Devis et formation du contrat
Le devis précise la nature des travaux, les fournitures prévues, le prix ou son mode de calcul, sa durée de validité et la durée estimée de la prestation. La demande envoyée depuis le site et l’estimation de borne ne constituent pas un devis. Le contrat est formé lorsque le client accepte par écrit le devis ou le bon de commande et les conditions qui lui ont été communiquées avant cette acceptation.
3. Prix, TVA et travaux supplémentaires
Les prix, taux de TVA, frais de déplacement, acomptes et échéances sont ceux du devis ou de la facture. Toute prestation supplémentaire ou adaptation rendue nécessaire par une situation imprévisible fait l’objet, avant exécution, d’une description et d’un accord écrit sur son coût et son incidence éventuelle sur le délai, sauf mesure immédiate indispensable à la sécurité.
4. Organisation et exécution des travaux
CharlElec exécute les travaux selon les règles de l’art et les exigences applicables. Le client garantit l’accès au chantier, communique les informations utiles et signale les risques connus. Les dates ou délais convenus peuvent être adaptés d’un commun accord, notamment lorsqu’un avenant, un imprévu technique ou un événement extérieur justifié modifie l’organisation du chantier. Le client en est informé dans les meilleurs délais.
5. Paiement et retard
Les paiements suivent l’échéancier indiqué dans le devis ou la facture. Pour un client consommateur, tout retard est traité conformément au livre XIX du Code de droit économique : un premier rappel gratuit et le délai légal sont respectés avant l’application des intérêts ou indemnités éventuellement prévus au contrat, dans les limites légales. Pour un client professionnel, les règles belges applicables aux retards de paiement entre entreprises s’appliquent avec les conditions particulières convenues.
6. Rétractation et annulation
Lorsqu’un consommateur conclut un contrat à distance ou hors établissement, il dispose en principe d’un délai légal de quatorze jours pour se rétracter, sous réserve des exceptions prévues par la loi. S’il demande expressément que la prestation commence pendant ce délai, il peut devoir payer la part déjà exécutée en cas de rétractation. Une intervention urgente demandée expressément peut relever d’un régime particulier limité aux travaux nécessaires. Hors droit légal de rétractation, une annulation est réglée selon le devis et le droit applicable, en fonction des frais, travaux déjà réalisés et engagements effectivement pris.
Le formulaire officiel et les explications sont disponibles sur le site du SPF Économie.
7. Réception, réclamations et garanties
Le client est invité à examiner les travaux à leur achèvement et à signaler par écrit tout problème de manière suffisamment précise. Cette démarche ne réduit pas les garanties légales ni les recours impératifs applicables, notamment en matière de conformité, de vices cachés et, lorsque ses conditions sont réunies, de responsabilité décennale. Les garanties de fabricant restent soumises à leurs propres conditions.
8. Responsabilité et force majeure
Chaque partie répond de ses manquements selon le droit applicable. Aucune clause ne limite la responsabilité en cas de dol, de faute lourde ou lorsqu’une responsabilité impérative s’applique. Un événement soudain, imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté des parties peut suspendre l’obligation empêchée pendant sa durée. Les parties s’informent rapidement et recherchent une solution raisonnable.
9. Plaintes, médiation et droit applicable
Toute réclamation peut être adressée à [email protected]. CharlElec privilégie une solution amiable. Après une tentative directe restée sans solution, un consommateur peut contacter le Service de Médiation pour le Consommateur. Le contrat est soumis au droit belge et tout litige relève des juridictions compétentes selon les règles légales applicables.